Alvállalkozói Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
- Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Székhely: H-6060 Tiszakécske, Béke u. 150. | Tel.: +36 76 540 060 | Fax: +36 76 540 061
- Cím: H-1239 Budapest, Haraszti út 44. | Tel.: +36 1 781 5242 | Fax: +36 1 781 9027
- Web: www.dunaaszfalt.hu
Jelen alvállalkozói általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon (al)vállalkozási szerződéseknek (a továbbiakban: alvállalkozási szerződés), melyeket a Duna Aszfalt Zrt. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150, cégjegyzékszám: 03-10-100618, adószám: 28733232-4-03, csoportazonosító szám: 17780890-5-03, csoport közösségi adószám: HU17780890), mint fővállalkozó (a továbbiakban: Megrendelő) az alvállalkozóival (a továbbiakban: Vállalkozó) köt építési-szerelési munka elvégzésére vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására.
A jelen ÁSZF dokumentum az alvállalkozási szerződés kiegészítéseként alkalmazandó. Amennyiben a két dokumentum között eltérés van, minden esetben az alvállalkozási szerződésben leírtak az irányadók.
1. Vállalkozói díj (átalányár / tételes elszámolás az alvállalkozási szerződés szerint)
1.1. A vállalkozói díj mint átalányár, a vállalás szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséig érvényes. Vállalkozó a fenti vállalkozói díjért (átalányárért) teljeskörűen vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására.
1.2. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerülő egyéb költséget, és minden egyéb mellékköltséget (pl.: a Vállalkozó ajánlata, mellékletei elkészítésének, a biztosítás, az engedélyeztetés, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.), függetlenül azok jogcímétől. Tartalmazza továbbá azon munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a tervdokumentációkban külön nem tüntettek fel, azonban a szakmai szokások szerint a szerződés tárgyának kifogástalan létrehozásához szükségesek, továbbá olyan munkák, ráfordítások költségeit, a technikai, illetve minőségi követelményekből eredő többletráfordítások költségeit, amelyek a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatához szükségesek.
1.3. A vállalkozói díj tartalmazza mindazon közüzemi díjak összegét is, amelyet a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.
1.4. A vállalkozói díj (átalányár) a szerződés szerinti teljesítésig változatlan. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozói díjat (átalányárat) a feladat és a helyszín ismeretében adta meg, díjában megfelelő tartalékkeretet kalkulált az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra. Átalányáras megállapodás esetén is a szerződés mellékletét kell, hogy képezze a tételes költségvetés mennyiségi és anyag díj bontású egységárakkal. Ezen esetben a mennyiségek csak az esetlegesen felmerülő elmaradó és pótmunka elszámolás alapjául szolgálhatnak. Mennyiségi többlet elszámolásra nem jogosít. Amennyiben tételes költségvetés alapján rögzített egységárak képezik az elszámolás alapját, úgy a Vállalkozó az egységárak vonatkozásában garantálja, hogy azok a szerződés teljesítéséig változatlanok maradnak.
1.5. Az alvállalkozási szerződésben feltüntetett ár a szerződés tárgyát képező létesítmény tételes költségvetés szerinti árát tartalmazza. A megadott mennyiség +/- 10 %-os mértékű eltéréséig szerződésmódosítás megkötésére nincs szükség.
1.6. A vállalkozói díj tartalmaz minden szükséges szerszámköltséget, gépek, szerelvények, állványok, emelőgépek, daruk, felvonulási eszközök és objektumok stb., az építkezésig szállított anyagok szállítási, rakodási, valamint csomagolási költségeit.
1.7. A vállalkozói díjat Vállalkozó a tervek, a műszaki dokumentáció és a Megrendelő igényei alapján teljeskörűen felmért feladat teljes ismeretében, az ellentmondások kiküszöbölésével, a szükséges információk beszerzésével, esetleges tervezői eltérések, hiányosságok kiszűrésével határozta meg.
1.8. A Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a kivitelezéshez szükséges, rendelkezésekre álló teljes tervdokumentáció egy másolati példányát átadta a Vállalkozó részére. A Vállalkozó kijelenti, hogy minden irat, terv stb. a rendelkezésére áll, amely a kivitelezés szakszerű határidőre történő teljesítéséhez szükséges. A Vállalkozó a tervdokumentációt áttanulmányozta, azok tartalmát megértette, és megkapott minden általa igényelt magyarázatot a műszaki tartalomra, a munkavégzés feltételeire vonatkozóan. A Vállalkozó a kiviteli tervek kézhezvétele és áttanulmányozása után nyilatkozik arról, hogy a tervek és dokumentációk, valamint a munkaterület előzetes megismerése után tisztában van a kivitelezési munkálatok elvégzésének feltételeivel az alvállalkozási szerződés és a jelen ÁSZF követelményei szerint.
1.9. Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés időszakában tervmódosítást hajtson végre. Ennek szerződéses következményeit közös megegyezéssel állapítják meg. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a munkát több műszakban, szombaton, illetve vasárnap is végezni kell. Ezt vállalkozói díjába bekalkulálta, ebből adódó költségtöbbletet nem érvényesíthet.
1.10. Amennyiben pótmunka elvégzésének műszaki szükségessége merül fel, a Vállalkozó erről – a munkák költségkihatására is kiterjedően – haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni és a szerződés módosítását kezdeményezni. A Megrendelő is haladéktalanul köteles közölni a Vállalkozóval a szerződés műszaki tartalmát meghaladó esetleges pótmunka igényeit. A szerződés teljesítése során szükségessé váló pótmunkákról Vállalkozó a Megrendelő írásbeli kérésére ajánlatot készít, melynek írásbeli elfogadása és a munka írásbeli megrendelése esetén végezhetők el ezek a munkafolyamatok. A pótmunkák elvégzése, valamint azok díjazása tárgyában a Felek a szerződés módosításával vagy külön szerződésben is megállapodhatnak.
2. Munkaterület átadása, együttműködés a kivitelezés alatt
2.1. A munkaterület átadás-átvétele az építési naplóban, vagy annak mellékletét képező jegyzőkönyvben történik. A Vállalkozó a munkaterületet megtekintett állapotban veszi át. A munkaterület átadásától kezdve a területen a vagyonvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi rendszabályok stb. előírások betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. Vállalkozó feltétlen kötelezettséget vállal a Megrendelő munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásainak és követelményeinek betartására, valamint saját alvállalkozóival történő betartatására. Az ezzel kapcsolatos mulasztásból eredő károkért, balesetért, hátrányos következményekért mindennemű felelősség a Vállalkozót terheli.
2.2. Ha közterület igénybevételére van szükség, az ehhez szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni és viselni a közterület használatának díját.
2.3. A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a munkaterület biztonságáról, a teljes kárveszély viselése mellett köteles maga gondoskodni, azonban csak olyan őrző-védő céget, személyt alkalmazhat, akinek, amelynek tevékenységéhez Megrendelő előzetesen írásban hozzájárult.
2.4. Az esetleges forgalomeltereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a forgalom korlátozására felhívó tájékoztató táblák elhelyezése és az építés alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén pótlása a vonatkozó előírásoknak és jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
2.5. Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínén található vagyontárgyakért. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani. Az építéssel érintett geodéziai alappontok megvédéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. Azok megrongálásáért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
2.6. A munkaterületi vezetők, illetve egyéb vezető beosztású személyek (pl.: ügyvezetők, cégvezetők, stb.), valamint a Megrendelő részéről kiállított megbízólevéllel rendelkező személyek korlátozás nélkül ellenőrizhetik az ÁSZF-ben foglalt, vagy a Felek között létrejött egyéb szerződések, megállapodások szabályainak betartását.
2.7. Az ellenőrzést végrehajtó személy a Vállalkozó járműveit, munkagépeit, vagy alkalmazottait, építőanyagait az ellenőrzés időtartamára, vagy hatósági eljárás céljára visszatarthatja. A Megrendelőtől beépítésre átvett anyagokat Megrendelő bárhol, akár a Vállalkozó telephelyén is ellenőrizheti. Ezen ellenőrzési szabályok be nem tartása, azok akadályozása súlyos szerződésszegésnek minősül és ebben az esetben Megrendelő elállhat a szerződéstől vagy felmondhatja azt.
2.8. A Vállalkozó, illetve alvállalkozói, valamint azok alkalmazottai kötelesek az ellenőrzés során a szükséges felvilágosítást és segítséget megadni, az ellenőrzés során együttműködni.
2.9. Amennyiben Felek erre irányuló megállapodása alapján az őrzés-védelmi szolgáltatást a Megrendelő biztosítja, úgy Megrendelő jogosult az ezzel kapcsolatos költségeket közvetített szolgáltatásként továbbszámlázni Vállalkozó részére.
3. Hatósági és törvényi előírások
3.1. Vállalkozó garantálja, hogy valamennyi hatósági és törvényi előírást teljes mértékben betart és érvényesít, azok érvényesítésével kapcsolatos költségek elszámolása az ajánlati ár keretein belül megtörtént.
3.2. A Vállalkozó az alvállalkozói munkarészt a műszaki előírásokban, a vonatkozó szabványokban és műszaki szabályozásokban előírt minőségi követelményeknek megfelelő minőségben köteles megvalósítani.
3.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt feladatokhoz rendelkezik a szükséges képzettséggel, képességgel, eszközzel és minden egyébbel, amellyel a szerződés szakmai, minőségi, ütemezési és pénzügyi elvárásait teljesíti.
3.4. Minden a Megrendelő által nem biztosított és a Megrendelői kötelezettségek közé nem tartozó, de a munka elvégzéséhez szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését Vállalkozó saját költségére köteles kezdeményezni és azokat megszerezni. Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó, építési hatóság, szakhatóságok, közműszolgáltatók által előírt követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően kielégíteni, ennek ellenértéke a vállalkozói díjban benne foglaltatik.
4. Felek jogai és kötelezettségei
4.1. A Vállalkozó a Megrendelő hozzájárulásával jogosult a jelen szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni, azonban erről 15 nappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni.
4.2. Vállalkozó köteles a szerződés aláírását követő 8 napon belül részletes, egyeztetett műszaki és pénzügyi ütemtervet készíteni, amely a Megrendelő részéről történő jóváhagyás után a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Megrendelő az ütemtervben részhatáridőket írhat elő, amelyekhez ugyanazok a jogkövetkezmények fűződnek, mint a teljesítési véghatáridőhöz. A Megrendelő bármilyen okból kiadott utasítása alapján a munkák, illetve szállítások szakaszosan is történhetnek, vagy időlegesen felfüggesztésre kerülhetnek. Megrendelőnek joga van a teljesítési vég- vagy részhatáridőket egyoldalú utasítással megváltoztatni. Az ilyen esetek sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó oldalán nem eredményeznek késedelmet, és nem érvényesíthetők annak jogkövetkezményei, továbbá a Vállalkozó sem jogosult többletköltség érvényesítésére.
4.3. Megrendelő jogosult bármely munka anyagát, technológiáját, minőségét, a munkák technológiai vagy időrendi sorrendjét megváltoztatni.
4.4. Vállalkozó köteles a kiviteli tervdokumentációban nem kellően részletezett műszaki megoldások esetén az érintett munkarész további dokumentációját elkészíteni, Megrendelővel leegyeztetni és jóváhagyatni. Ezen feladatok ellenértékét a vállalkozói díj fedezi.
4.5. Vállalkozó a munkanemekre érvényes, vonatkozó szabvány- és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítést vállal a teljesítési határidőre, hiba és hiánymentesen.
4.6. Amennyiben valamely munkarész a minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki, a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy azt csökkentett értékű teljesítésként elfogadja, vagy ragaszkodik a kijavításhoz.
4.7. Csökkentett értékű munkarész elfogadása esetén a Megrendelő a szerződéses árat a minőségcsökkenés általa meghatározott arányában csökkentheti.
4.8. Kijavítás esetén a megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni.
4.9. A Megrendelő jogosult a nem első osztályú, illetve az előírtnál alacsonyabb minőségű munkavégzésből, valamint anyag- és termékfelhasználásból, beépítésből eredő további kárainak Vállalkozóval szembeni érvényesítésére.
4.10. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie a magyar szabványokban és az útügyi műszaki előírásokban előírt I. osztályú minőségűnek, továbbá a tervekkel és technológiai utasításokkal összhangban kell lennie.
4.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt más munkanemek kivitelezői is dolgoznak egyidejűleg a munkaterületen. Vállalkozó köteles a munkaterületen más vállalkozókkal és azok alvállalkozóival, a koordináció és a feladatok összehangolásában együttműködni. Vállalkozó és alvállalkozója munkavállalóit kizárólag jogszabályszerű foglalkoztatás keretében alkalmazhatja. A nem szabályszerű foglalkoztatásból eredő mindennemű felelősség Vállalkozót terheli.
4.12. Vállalkozó köteles a szerződésben, és annak mellékleteiben előírt és a törvényes előírásoknak megfelelő vizsgálatok lefolytatására. Ezek eredményeit köteles írásos formában átadni a Megrendelő részére.
4.13. A szerződés teljesítésekor Vállalkozó 3 példány előzetesen egyeztetett formában elkészített átadási tervdokumentációt köteles átadni a Megrendelőnek.
4.14. Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrendi meghatározásánál a Megrendelő utasításait köteles figyelembe venni.
4.15. A Vállalkozó által adott ajánlatnak anyag- és díjbontásúnak kell lennie. Megrendelőnek jogában áll bizonyos munkarészek elhagyását elrendelni. Az elmaradó munkák értékével a vállalkozói díj arányosan csökken.
4.16. Vállalkozó köteles a közterületen, a Megrendelő építési munkavégzési területén más vállalkozó már korábban elkészült munkájában az általa okozott bármely kárt megtéríteni, illetve saját költségén kijavíttatni.
4.17. A szerződő Felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Mindkét Felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli.
4.18. Vállalkozó a teljesítési határidő teljesítését veszélyeztető, neki felróható késedelem esetén köteles rendkívüli, folyamatos munkavégzésre, melynek költségeit nem háríthatja át Megrendelőre.
4.19. A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni, azt naprakészen folyamatosan vezetni, és mindig a munkaterületen hozzáférhetővé tenni.
4.20. Az ellenőrzéseket és megállapításokat az építési napló és annak mellékletei tartalmazzák. A kifogások megszüntetése a Vállalkozó feladata.
4.21. A Megrendelő többek között a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak.
4.22. A szerződésben megnevezett személyek jogosultak a Vállalkozó részéről az építési naplóba bejegyzést rögzíteni.
4.23. Vállalkozó köteles a munkához állandó műszaki képviseletet biztosítani.
4.24. Megrendelő utasításai Vállalkozó számára kötelezőek, feltétel nélkül és haladéktalanul végrehajtandók.
4.25. Megrendelő jogosult Vállalkozó megbízottjának cseréjére, vagy munkaterületről való visszavonására utasítást adni.
4.26. A Vállalkozó által kinevezett megfelelő építésvezető és művezető igény szerint bármikor a Megrendelő rendelkezésére kell, hogy álljon.
4.27. A Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének cseréje csak a Megrendelő írásbeli értesítésével és jóváhagyásával lehetséges.
4.28. A Vállalkozó felelősséget vállal az általa igénybevett más vállalkozó és beszállító, valamint azok alkalmazottainak tevékenységéért.
4.29. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzete higiéniai és biztonsági feltételeinek biztosításáért, valamint a munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiéniai előírások betartásáért.
4.30. Abban az esetben, ha az egyes munkafolyamatokhoz részben vagy egészben a Megrendelő biztosítja a szükséges anyagot, az átadás-átvételt követően a Vállalkozó az átvett anyagért felelősséggel tartozik.
4.31. Vállalkozó építési- vagy reklámtáblát, zászlót, logót stb. csak Megrendelő engedélyével helyezhet ki a munkaterületen.
4.32. Vállalkozó köteles a munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékait és építési törmelékét folyamatosan vagy minden munkanap végén összetakarítani.
4.33. Vállalkozó köteles a bontási anyagokat, hulladékokat, környezetkárosító anyagokat a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni. A munka befejezését követően köteles a munkaterületeket legalább az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani.
4.34. Az építési helyen a Vállalkozó által széthagyott, illetve rendezetlenül tárolt anyagokért, gépekért a Megrendelő nem vállal felelősséget.
4.35. Vállalkozó köteles előzetesen megfelelő időben a Megrendelőt az építési naplóban vagy faxon értesíteni, ha egyes munkarészeket beépít vagy eltakar.
4.36. Megrendelő a Vállalkozó részére biztosított szolgáltatásokhoz jogosult harmadik személy szolgáltatását igénybe venni.
4.37. A hatóságok által utólagosan kiadott kikötéseket a Vállalkozónak pontosan be kell tartania.
5. Biztosítás
5.1. A Megrendelő a létesítményre/projektre építési-szerelési biztosítást kötött, amely Vállalkozó tevékenységére is kiterjed.
5.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által kötött építési-szerelési biztosítás feltételrendszerét megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
5.3. Vállalkozót a biztosítási eseményre járó kártérítés önrésszel csökkentett összege illeti meg.
5.4. Vállalkozó köteles a káresemény okozásakor a biztosítási kötvényben szereplő önrészt megfizetni a Megrendelő/károsult részére.
5.5. Vállalkozó saját eszközeire a biztosítást saját maga köteles megkötni, melynek költségeit saját maga tartozik viselni.
5.6. Vállalkozó biztosítást köthet azon tevékenységeire, melyekre a Megrendelői biztosítás nem terjed ki.
5.7. Vállalkozó köteles az építkezésen munkavégzésre megjelent munkavállalóira munkáltatói felelősségbiztosítást kötni.
6. Káresetek
6.1. A kárveszély a Vállalkozóról a Megrendelőre a teljes szerződéses munka hiány- és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásával egyidejűleg száll át.
6.2. Káresemény bekövetkezésekor haladéktalanul értesíteni kell a Megrendelő képviselőjét és a jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni.
6.3. Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében kárt okozott.
6.4. Amennyiben az építési területen bármely Vállalkozó munkaterületén káresemény következik be és a közrehatásuk nem állapítható meg, úgy Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit a területen adott időben dolgozó Vállalkozók vállalkozói díjának arányában megosztva a teljesítésekből levonni.
7. Átadás-átvétel
7.1. A Vállalkozó az elkészült munkát átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek.
7.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése kizárólag az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésekor és a szolgáltatás maradéktalan átvételekor ismerhető el.
7.3. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek 3 példány, mindkét Fél részéről aláírt jegyzőkönyvet vesznek fel.
7.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt.
7.5. Amennyiben a Megrendelő az átvételt nagyobb jelentőségű hibák vagy hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, a Felek újabb átadás-átvételi eljárásra megfelelő póthatáridőt tűznek ki.
7.6. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Megrendelő teljesítési igazolást állít ki.
8. Számlázás (generálszerződéssel összhangban)
8.1. A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő vállalatirányítási rendszeréből kiállított, sorszámozott, az aláírásra jogosult által aláírt, lebélyegzett teljesítési igazolás.
8.2. Vállalkozó köteles számláját a mindenkori jogszabályi követelményeknek megfelelően szabályosan kiállítani.
8.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláját a törvényes határidőn belül kiállítja és Megrendelőnek megküldi.
8.4. Szerződéskötéstől számított 30 napon belül csak akkor lehet teljesítést igazolni, amennyiben a munka átfutási ideje 30 napnál rövidebb.
8.5. Ha a szerződésben rögzített készültségi fokot Vállalkozó elérte, úgy jogosulttá válik a rész/végszámla kiállítására.
8.6. A végszámlán a Vállalkozónak jelölni kell a jótállási biztosíték lejárati időpontját és a jótállás biztosításának módját.
8.7. A határidők számítását a Megrendelő az igazolt számla beérkeztetésének időpontjától kezdi.
8.8. Amennyiben a Vállalkozó több munkaszámon is dolgozik párhuzamosan, számláit munkaszámonként külön kell benyújtania.
8.9. A számlát a Duna Aszfalt Zrt. részére kell kiállítani az alábbiak szerint:
- Duna Aszfalt Zrt. (28733232-4-03, 17780890-5-03, HU17780890)
- Számlázási cím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
- Postázási cím: az alvállalkozási szerződésben, illetve a teljesítési igazoláson feltüntetett postázási cím.
8.10. Kifizetési napnak a Megrendelő bankszámlájának megterhelési napja minősül.
8.11. Megrendelőnek joga van 30 vagy 60 napig a végteljesítés felülvizsgálatára és jóváhagyására.
8.12. Amennyiben a Megrendelőnek bármilyen címen követelése keletkezik a Vállalkozóval szemben, úgy azt jogosult beszámítani.
8.13. Az alvállalkozási szerződésben megjelölt fizetési határidő előtti pénzügyi teljesítés esetén felszámítható skontót a szerződő Felek véglegesen átadott pénzeszközként számolják el.
8.14. Helytelenül kiállított számla késedelmes teljesítésére hivatkozással Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet.
8.15. Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél követelést támaszt vele szemben, azt saját költségére rendezi.
8.16. Felek rögzítik, hogy valamennyi Vállalkozói számla fizetési határideje szerinti teljesítés előfeltétele, hogy a Megrendelő számláján az Építtető részéről a vállalkozói díj kifizetésre kerüljön.
9. Jótállás, hibás teljesítés, kellékszavatosság
9.1. A Vállalkozó az alvállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségének maradéktalan teljesítéséért teljesítési biztosítékot köteles nyújtani.
9.2. A Vállalkozó köteles legkésőbb az alvállalkozási szerződés Megrendelő által történő aláírásáig a szerződésben meghatározott mértékű teljesítési biztosítékot átadni.
9.3. Amennyiben a Vállalkozó nem nyújt megfelelő biztosítékot, a Megrendelő jogosult visszatartásra a Vállalkozó számláiból.
9.4. A biztosíték módosuló szerződéses feltételek esetén kiegészítendő, illetve módosítandó.
9.5. A teljesítési biztosíték a nem szerződésszerű teljesítésből adódó követelések fedezetére szolgál.
9.6. A Vállalkozó az általa végzett kivitelezési munkálatokra és az általa biztosított és felhasznált anyagokra jótállást vállal.
9.7. Vállalkozó a jótállási időszakra jótállási biztosítékot köteles nyújtani.
9.8. A jótállási biztosítékot a Megrendelő kérésére módosítani vagy kiegészíteni kell.
9.9. Bankgarancia esetén a jótállási biztosítékot a teljesítési biztosíték lejárata előtt át kell adni.
9.10. Jótállási biztosíték hiányában a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték igénybevételére.
9.11. A végszámla kifizetésének feltétele a Megrendelő által elfogadott jótállási biztosíték átadása.
9.12. Visszatartás útján nyújtott jótállási biztosítékot a jótállási idő végén a Megrendelő felszabadítja, ha nincs igényérvényesítés.
9.13. A jótállási biztosíték a jótállási kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítésének fedezetére szolgál.
9.14. A Vállalkozó a jótállási időszakon felül szavatosságot is vállal.
9.15. A szavatossági időszakra szavatossági biztosítékot köteles nyújtani.
9.16. A szavatossági biztosítékot módosuló feltételek esetén a Megrendelő kérésére módosítani vagy kiegészíteni kell.
9.17. Bankgarancia esetén a szavatossági biztosítékot a jótállási biztosíték lejárata előtt át kell adni.
9.18. Szavatossági biztosíték hiányában a Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték igénybevételére.
9.19. A szavatossági biztosíték fennmaradó részét a szavatossági idő végét követően a Megrendelő felszabadítja.
9.20. A szavatossági biztosíték a szavatossági kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítésének fedezetére szolgál.
9.21. Bármely biztosíték bankgarancia vagy kötelezvény formájában csak Magyarországon bejegyzett, I. osztályú és a Megrendelő által elfogadott hitelintézettől vagy biztosítótól származhat.
9.22. Bankgaranciát kizárólag megfelelő engedéllyel rendelkező bank vagy hitelintézet adhat ki.
9.23. A Megrendelő a bankgarancia nyújtását csak hiteles visszaigazolást követően ismeri el.
9.24. A Vállalkozó a vállalt jótállási idő alatt a Megrendelő által jelzett hibák kijavítását 24 órán belül megkezdi és legkésőbb 30 napon belül befejezi.
9.25. Vállalkozó hibás teljesítése esetére kötbérfizetési kötelezettséget vállal.
9.26. A szavatossági határidőket a vonatkozó rendeletben meghatározottak szerint kell alkalmazni.
9.27. A teljesítési, jótállási illetve szavatossági biztosíték érvényesítése nem zárja ki a további kártérítési igény érvényesítését.
9.28. A kellékszavatossági igényeket a Megrendelő a jótállás időtartama alatt a jótállásra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti.
10. Késedelem, meghiúsulás, kötbér
10.1. Vállalkozó a szerződésben kikötött rész- és véghatáridők olyan okból eredő késedelmes teljesítése esetére, amelyért felelős, késedelmi kötbér fizetésére köteles.
10.2. A kötbér összege a rész- illetve végszámlából levonásra kerülhet.
10.3. Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelem eléri a 7 naptári napot és a késedelmet felszólítás ellenére nem hozza be, a teljesítést meghiúsultnak kell tekinteni.
10.4. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében vagy tulajdonosi szerkezetében olyan lényeges változás következik be, amely az alvállalkozási szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy elállni.
10.5. Részteljesítési határidők nem teljesítése miatt érvényesített kötbér a véghatáridő szerződésszerű teljesítése esetén sem igényelhető vissza.
10.6. Megrendelő az alvállalkozási szerződésben foglalt kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
10.7. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás Vállalkozónak felróható okból hiúsul meg, úgy a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
10.8. Megrendelővel szemben kötbér nem érvényesíthető.
11. A szerződés felfüggesztése
11.1. Megrendelő jogosult jelen szerződés felfüggesztésére, ha az Építtető felfüggeszti a generálszerződést, vagy az Építtető érdekkörébe tartozó okból a kivitelezésben késedelem áll be.
12. Elállás, felmondás egyéb esetei
12.1. Amennyiben Vállalkozó a munkát a munkaterület átvétele után 7 napon belül nem kezdi meg, Megrendelő jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra.
12.2. Megrendelő akkor is jogosult a szerződés felmondására, ha a munka bármely okból több mint 2 hétre leáll.
12.3. Megrendelő abban az esetben is jogosult a szerződés felmondására, ha Vállalkozó a szerződést megszegte, vagy a munkavégzés bármely fázisában jelentős minőségi kifogás merül fel és Felek ennek kijavításában nem tudnak megállapodni.
13. Munkaegészségügy és biztonság
13.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkahelyi balesetek, egészségkárosodások kockázatának csökkentése érdekében kötelezettsége további feladatokkal és felelősséggel egészül ki.
13.1.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy ismeri a munka kivitelezésére vonatkozó munkabiztonsági jogszabályokat és azokat maradéktalanul betartja.
13.1.2. A kivitelezés megkezdése előtt köteles a munkafolyamatokra vonatkozó kockázatértékelést elvégezni, a szükséges megelőző intézkedéseket meghatározni és bevezetni.
13.1.3. A kockázatértékelés során azonosítania kell a vészhelyzeteket és megfelelő vészhelyzet-kezelési, illetve mentési tervet kell kidolgoznia.
13.1.4. A Vállalkozó felelős azért, hogy az azonosított veszélyforrásokra a munkavállalók figyelmét felhívja és az oktatásokat dokumentálja.
13.1.5. Vállalkozó köteles Megrendelő felé a területén történt balesetet, majdnem balesetet jelenteni.
13.1.6. A Vállalkozó köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt minden olyan állapotváltozásról, amely elfogadható szintet meghaladó kockázattal jár.
13.1.7. Amennyiben további alvállalkozót von be, köteles vele hasonló tartalmú megállapodást kötni és annak betartását ellenőrizni.
13.1.8. Több alvállalkozó egyidejű munkavégzése esetén kötelesek magukat alávetni a Megrendelő biztonsági és egészségvédelmi koordinátora intézkedéseinek.
13.2. Ellenőrzési joggal rendelkezik Jaksa János munkavédelmi megbízott.
13.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek elmulasztásából fakadó balesetekért, egészségkárosodásért, valamint vagyoni és egyéb kárért teljes felelősséggel tartozik.
14. Környezetvédelem
14.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a környezetterhelés kockázatának csökkentése érdekében kötelezettsége további feladatokkal és felelősséggel egészül ki.
14.1.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkával kapcsolatos releváns környezetvédelmi jogszabályokat ismeri és azokat betartja.
14.1.2. A Vállalkozó érvényes telephely engedéllyel, KÜJ és KTJ számmal, valamint megfelelő erőforrásokkal rendelkezik.
14.1.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy olyan technológiákat alkalmaz, amelyek biztosítják a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést.
14.1.4. Építőanyagok, gépek tárolása, konténerek, ideiglenes épületek felállítása csak a Megrendelő jóváhagyásával történhet.
14.1.5. Tilos a kivitelezési helyszínen történő tankolás és karbantartás, kivéve a kijelölt helyet.
14.1.6. Földmunkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles a közmű tulajdonosokkal egyeztetni és a szükséges engedélyeket megszerezni.
14.1.7. A Vállalkozó feladata, hogy a szállítóutakat óvja a szennyeződésektől, illetve az általa okozott szennyezést eltávolítsa.
14.1.8. A Vállalkozó vállalja, hogy az átvett munkaterületet a környezet károsítása nélkül adja vissza.
14.2. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a Vállalkozó környezetvédelmi gyakorlatát a kivitelezés során bármikor ellenőrizhesse. Ellenőrzési joggal rendelkezik Kis Ferenc környezetvédelmi megbízott.
14.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiek elmulasztásából eredő környezeti kárért teljes felelősséggel tartozik.
15. Vállalkozói nyilatkozat
15.1. A Vállalkozó köteles a helyszínen tartani és kérésre bemutatni az általa a munkaterületen foglalkoztatottak névsorát, valamint a szükséges munkajogi és bejelentési dokumentumok másolatait.
15.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavállalói a foglalkoztatásukhoz szükséges orvosi vizsgálaton alapuló érvényes orvosi igazolással rendelkeznek.
15.3. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység folytatására jogosult, és munkavállalói, megbízottai rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, esetlegesen jogszabályban megkövetelt vizsgával és külön engedéllyel.
16. Adatvédelem
16.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az alvállalkozási szerződésben, valamint annak mellékleteiben, módosításaiban a szerződés teljesítéséhez szükséges és azt meg nem haladó mértékben megadott, a Felekre, illetve azok munkavállalóira, képviselőire, meghatalmazottjaira vagy tagjaira vonatkozó személyes adatokat csak az alvállalkozási szerződés teljesítése céljából kezelik és azt a jogszabály által előírt megőrzési időszakon kívül törölni kötelesek. A Felek rögzítik, hogy a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek lehet.
16.2. A személyes adatok védelmével kapcsolatos részletes szabályokat a Szerződő Felek adatvédelmi szabályzata, illetve adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.
16.3. A Felek rögzítik, hogy az alvállalkozási szerződés teljesítése során a Felek nem tekinthetők közös adatkezelőnek.
17. Titoktartás
17.1. A Felek megállapodnak abban, hogy – a jogszabályok által előírt kötelező tájékoztatásokon, közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon kívül – az alvállalkozási szerződéssel, valamint az annak teljesítése során vagy mindezekkel összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt, adatot – beleértve a másik Fél know-how-jába, védett ismeretébe tartozó információkat is –, amelyet a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és/vagy amelynek közlése a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más személyre hátrányos következménnyel járhatna, üzleti titokként kötelesek kezelni, és azokat kizárólag az alvállalkozási szerződés teljesítése céljából használhatják fel.
17.2. Egyebekben a Felek jogviszonyukra nézve irányadónak tekintik az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseit.
18. Jogviták rendezése
18.1. A jelen ÁSZF és az alvállalkozási szerződés szövegezésével, szerkesztésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitákat a Felek közösen, jóhiszeműen eljárva rendezik. Amennyiben az erre irányuló írásbeli kezdeményezés a másik Félhez történő megérkezésétől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Felek a pertárgy értékétől függően kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.
19. Egyéb feltételek
19.1. Az alvállalkozási szerződés csak és kizárólag a Megrendelő és a Vállalkozó cégszerű aláírásával jön létre érvényesen.
19.2. Az alvállalkozási szerződés csak írásban, a szerződő Felek cégjegyzésre jogosult képviselői által módosítható, az ettől eltérő módosítás érvénytelen.
19.3. A Megrendelő feltételezi a Vállalkozó alkalmasságát a munka elvégzésére és ebből kifolyólag azt, hogy a Vállalkozó kellő műszaki felkészültséggel rendelkezik ahhoz, hogy felismerje az alvállalkozási szerződés esetleges hiányosságait és ajánlatát úgy adja meg, hogy az alapján a kivitelezést el tudja végezni.
19.4. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben az alvállalkozási szerződés bármely kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
19.5. A szerződés egyes részeinek érvénytelensége esetén a Felek kötelesek olyan új kikötésben megállapodni, amely a gazdasági célhoz legközelebb áll.
19.6. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés és az ÁSZF tartalmát megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek elfogadja.
19.7. A Vállalkozó nem jogosult a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződésből eredő jogait vagy kötelezettségeit átruházni.
19.8. Vállalkozó az alvállalkozási szerződésből eredő követeléseit kizárólag a Megrendelő erre irányuló írásbeli hozzájárulása és engedélye alapján faktoráltathatja, illetve engedményezheti harmadik személyre.
19.9. A jelen ÁSZF-ben és az alvállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok és más kötelező erejű rendelkezések irányadók.
19.10. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napjától visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos. A Megrendelő által egyoldalúan módosításra, illetve kiadásra kerülő új ÁSZF rendelkezései kizárólag a Megrendelő honlapján való közzétételt követően, a hatálybalépés és alkalmazhatóság napjától létrejövő (al)vállalkozói jogviszonyok tekintetében irányadó.
19.11. Jelen ÁSZF 19 oldalból áll, mely aláírás nélkül, a Megrendelő honlapján történő közzététellel érvényesnek és hivatalosan közöltnek tekinthető.
20. Mellékletek
Alvállalkozási szerződés és mellékletei
Kiadás dátuma: 2020.10.01.
Hatályos és alkalmazandó: 2021.01.12.